Raporty bieżące

W związku z wnioskiem FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Akcjonariusza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej „Spółka”) posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, z dnia 18 stycznia 2017 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2017, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i § 2, art. 402(2), w zw. z art. 398 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „NWZ”), które odbędzie się 23 lutego 2017 roku, o godzinie 11:30, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał NWZ w sprawach objętych porządkiem obrad.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu została zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cntsa.pl .

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm.).

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Spółka" lub „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

I. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2017 r. - 25 maja 2017 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2017 r. - 16 listopada 2017 r.

II. Raport półroczny:

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2017 r. - 24 sierpnia 2017 r.

III. Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2016 - 26 kwietnia 2017 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2016 - 26 kwietnia 2017 r.

Jednocześnie, działając na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm (dalej: „Rozporządzenie”), Emitent informuje, iż nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku i II kwartał 2017 roku.

Spółka oświadcza ponadto, że:

• zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2017 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
• zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2017 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skróconą informacją dodatkową.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm.).

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”), informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 roku wpłynął do Spółki, w trybie art. 400 § 1 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, akcjonariusza spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w imieniu i na rzecz którego działa Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 400 § 1 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, akcjonariusz spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) posiadający akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w imieniu i na rzecz którego działa Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, niniejszym wnosi o zwołanie nie później niż na dzień 24 lutego 2017 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w załączeniu przedkładamy projekt uchwał w tym zakresie.

UCHWAŁA nr […]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia […] 2017r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać Pana / Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr […]

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia […] 2017r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego planowany porządek obrad obejmował będzie wskazane powyżej punkty, Zarząd CNT S.A. poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „CNT”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 roku Emitent powziął od spółki zależnej GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) informację o zawarciu w tym samym dniu aneksu do znaczącej umowy zakupu energii elektrycznej zawartej w dniu 21 marca 2008 roku w ramach umowy ramowej opartej na standardach EFET z dnia 21 marca 2008 roku („Aneks”), na podstawie, której Spółka zależna kupuje energię elektryczną od Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie („Sprzedający”).
O poprzednim aneksie wydłużającym okres obowiązywania ww. umowy zakupu energii elektrycznej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2016.

Zgodnie z Aneksem, okres obowiązywania ww. umowy zakupu energii elektrycznej został przedłużony z 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Maksymalna szacunkowa wartość dostaw energii elektrycznej w okresie o jaki umowa zakupu została przedłużona to:

• ok. 120 mln zł z terminem dostawy przypadającym w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz
• ok. 120 mln zł z terminem dostawy przypadającym w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Obecnie w posiadaniu Sprzedającego znajduje się nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa w kwocie 13,2 mln zł wystawiona przez bank PKO BP S.A. stanowiąca zabezpieczenie należności Sprzedającego wynikających z umowy. Gwarancja bankowa obowiązuje do dnia 30 września 2017 roku i nie później niż w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 roku zostanie oszacowana i wydłużona na kolejny okres obowiązywania umowy tj. do dnia 30 września 2018 roku. Analogiczna procedura zabezpieczenia realizacji ww. umowy w postaci udzielenia gwarancji bankowej zastosowana zostanie w odniesieniu do kolejnego okresu obowiązywania umowy.

Umowa nie przewiduje kar umownych.

Pozostałe warunki ww. umowy zakupu energii elektrycznej nie odbiegają znacząco od powszechnie stosowanych warunków i standardów rynkowych charakterystycznych dla tego typu umów i transakcji.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że bieżąca działalność handlowa GET EnTra Sp. z o.o.  prowadzona jest poprzez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz poprzez transakcje bilateralne głównie w oparciu o umowy ramowe. Obroty wygenerowane w ramach obowiązującej między Spółką zależną a Polenergią Elektrociepłownią Nowa Sarzyna Sp. z o.o. umowy zakupu energii elektrycznej stanowią przy tym ok. 11 % ogólnych obrotów w zakresie zakupu energii elektrycznej dokonywanych przez Spółkę zależną w 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „CNT”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 roku Emitent powziął od spółki zależnej GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) informację o zawarciu w tym samym dniu aneksu do znaczącej umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej w dniu 12 kwietnia 2011 roku w ramach umowy ramowej opartej na standardach EFET z dnia 1 czerwca 2009 roku, na podstawie, której Spółka zależna sprzedaje energię elektryczną do Polenergii Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie („Aneks”). O poprzednim aneksie wydłużającym okres obowiązywania ww. umowy sprzedaży energii elektrycznej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 73/2016.

Zgodnie z Aneksem, okres obowiązywania ww. umowy sprzedaży energii elektrycznej został przedłużony z 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.  Maksymalna szacunkowa wartość dostaw energii elektrycznej w okresie o jaki umowa sprzedaży została przedłużona to:

• ok. 120 mln zł z terminem dostawy przypadającym w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz
• ok. 120 mln zł z terminem dostawy przypadającym w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane przez Spółkę zależną dokonywane są w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

Obecnie w posiadaniu Spółki zależnej znajduje się nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa w kwocie 12 mln zł stanowiąca zabezpieczenie należności Spółki zależnej wynikających z umowy. Gwarancja bankowa obowiązuje do dnia 4 lutego 2018 roku i nie później niż w terminie do dnia 22 grudnia 2017 roku zostanie oszacowana i wydłużona na kolejny okres obowiązywania umowy tj. do dnia 4 lutego 2019 roku. Analogiczna procedura zabezpieczenia realizacji ww. umowy w postaci udzielenia gwarancji bankowej zastosowana zostanie w odniesieniu do kolejnego okresu obowiązywania umowy.

Umowa nie przewiduje kar umownych.

Pozostałe warunki ww. umowy sprzedaży energii elektrycznej nie odbiegają znacząco od powszechnie stosowanych warunków i standardów rynkowych charakterystycznych dla tego typu umów i transakcji.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że bieżąca działalność handlowa GET EnTra Sp. z o.o.  prowadzona jest poprzez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz poprzez transakcje bilateralne głównie w oparciu o umowy ramowe. Obroty wygenerowane w ramach obowiązującej między Spółką zależną a Polenergią Obrót S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej stanowią przy tym ok. 11% ogólnych obrotów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej dokonywanej przez Spółkę zależną w 2016 roku.

Niezależnie od powyższego w ramach umowy ramowej spółka zależna zawarła także z Polenergią Obrót S.A. transakcje sprzedaży energii elektrycznej stanowiące około 1% ogólnych obrotów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej dokonywanej przez Spółkę zależną w 2016 roku i transakcje zakupu energii elektrycznej stanowiące około 1% ogólnych obrotów w zakresie zakupu energii elektrycznej dokonywanej przez Spółkę zależną w 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 11 stycznia 2017 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej oraz gazu przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 7 grudnia 2016 roku do 11 stycznia 2017 roku wyniosła 101 725,65 tys. PLN. Na ww. wartość składają się m.in. transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu z terminem dostawy przypadającym w okresie od 8 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 13 grudnia 2016 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej i gazu o łącznej wartości 16 512,43 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 14 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 roku podmiot zależny tj. Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Spółka zależna”, „Zamawiający”) zawarł z konsorcjum firm w składzie:

1. Eiffage Polska Serwis spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie – Lider konsorcjum,
2. Eiffage Polska Budownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek konsorcjum

(dalej „Wykonawca”) umowę o wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nr A2 i A3 wraz z garażami podziemnymi, niezbędnymi instalacjami oraz infrastrukturą, a także o uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ww. budynków, co stanowi realizację I etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica (Umowa) zlokalizowanej przy ulicy Wrocławskiej 53 w Krakowie (Inwestycja).

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi
35 980 tys. zł netto, które zostanie powiększone o należny podatek VAT.

Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy, które nastąpi do dnia 16 stycznia 2017 roku oraz zakończyć te prace do dnia 08 maja 2018 roku, a do dnia 31 sierpnia 2018 roku uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy na okres 5 lat i jednego miesiąca licząc od dnia sprzedaży ostatniego lokalu w budynkach A2 i A3, lecz nie później niż do 7 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych Wykonawcy w wysokości od 0,5 tys. do 100 tys. zł z tytułu:

1. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
2. opóźnienia w wykonaniu etapu robót określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
3. nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robót powyżej 7 dni,
4. niezgłoszenia Podwykonawcy lub dokonanie zgłoszenia z naruszeniem trybu umownego,
5. opóźnienia w usunięciu wad i usterek,
6. zabudowania niezatwierdzonego materiału,
7. nieprzestrzegania przepisów BHP i p.poż.,

oraz z tytułu innych naruszeń postanowień umowy.

Ponadto umowa przewiduje możliwość naliczenia przez każdą ze stron umowy kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie.

Jednocześnie Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki umowy, w tym w szczególności, w zakresie:

• warunków technicznych realizacji umowy,
• wymaganych od Wykonawcy polis ubezpieczeniowych,
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
• możliwości odstąpienia od umowy,

nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 roku podmiot zależny tj. Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Spółka zależna”, „Zamawiający”) zawarł z Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie („Wykonawca”) umowę o wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nr A4 i A5 wraz z garażami podziemnymi, niezbędnymi instalacjami oraz infrastrukturą, a także o uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ww. budynków, co stanowi rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica (Umowa) zlokalizowanej przy ulicy Wrocławskiej 53 w Krakowie (Inwestycja).

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi
54 800 tys. zł netto, które zostanie powiększone o należny podatek VAT.

Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy, który nastąpi do dnia 16 stycznia 2017 roku oraz zakończyć te prace do dnia 08 maja 2018 roku, a do dnia 31 sierpnia 2018 roku uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy na okres 5 lat i jednego miesiąca licząc od dnia sprzedaży ostatniego lokalu w budynkach A4 i A5, lecz nie dłużej niż 7 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych Wykonawcy w wysokości od 0,5 tys. do 100 tys. zł z tytułu:

1. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
2. opóźnienia w wykonaniu etapu robót określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
3. nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robót powyżej 7 dni,
4. niezgłoszenia Podwykonawcy lub dokonanie zgłoszenia z naruszeniem trybu umownego,
5. opóźnienia w usunięciu wad i usterek,
6. opóźnienia w doręczeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
7. zabudowania niezatwierdzonego materiału,
8. nieprzestrzegania przepisów BHP i p.poż.,

oraz z tytułu innych naruszeń postanowień umowy.

Ponadto umowa przewiduje możliwość naliczenia przez każdą ze stron umowy kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie.

Jednocześnie Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki umowy, w tym w szczególności, w zakresie:

• warunków technicznych realizacji umowy,
• wymaganych od Wykonawcy polis ubezpieczeniowych,
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
• możliwości odstąpienia od umowy,

nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2016, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2017 roku Emitent powziął informację o uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę obejmującego budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach realizacji I etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Miasta Kraków wobec niezaskarżenia pozwolenia, o którym mowa w ww. raporcie, w terminie i trybie przewidzianym przepisami prawa, stało się ono ostateczne z dniem 3 stycznia 2017 r. i podlega wykonaniu od dnia 4 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2017 roku Emitent wystąpił do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, z powództwem przeciwko Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie („Pozwany”) o zapłatę części wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytułu prac wykonanych przez Spółkę w ramach zadania pn. Kontrakt 1 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowy Otok" realizowanego przez Spółkę w ramach Projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława" („Umowa”). O zawarciu Umowy, a następnie o jej wypowiedzeniu Emitent informował raportami bieżącymi odpowiednio nr 69/2010 oraz 11/2012.

Spółka wyjaśnia, że złożony przez Emitenta w dniu dzisiejszym pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym dotyczy żądania zapłaty przez Pozwanego na rzecz Spółki kwoty ok. 5,4 mln zł wraz z odsetkami. Na wskazaną powyżej żądaną przez Emitenta kwotę składa się część wynagrodzenia należnego Emitentowi za wykonanie Umowy, odszkodowanie w związku ze skutecznym odstąpieniem przez Emitenta z winy Pozwanego od niewykonanej części Umowy oraz skapitalizowane odsetki za opóźnienie.

Zdaniem Emitenta ww. roszczenia co do zasady są uzasadnione. W nawiązaniu do informacji zamieszczonych m.in. w ostatnim raporcie okresowym, Spółka przypomina, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego stwierdzający skuteczność odstąpienia przez Emitenta od niewykonanej części Umowy z winy Pozwanego oraz brak podstaw do wstrzymania przez Pozwanego wypłaty wynagrodzenia należnego Spółce za wykonaną część robót.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.